建设工程施工合同纠纷一审民事判决书

一、被告湖南现代投资资产经营管理有限公司应于本判决生效之日起十日内支付原告***工程款15776467.57元（已扣除质保金2543398.28元，在工程竣工验收期满两年即2020年8月10日后，在无质量扣款的情况下，被告现代公司应将该部分质保金支付给原告***）；

二、被告湖南现代投资资产经营管理有限公司应于本判决生效之日起十日内支付原告***停工、窝工损失2712218.52元；

三、驳回原告***的其他诉讼请求。

案件受理费172349.95元及鉴定费315000元，共计487349.95元，由原告***负担87349.95元，被告湖南现代投资资产经营管理有限公司负担400000元。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省湘潭市中级人民法院。

审　判　长　王　振　芳

人民陪审员　刘　智　敏

人民陪审员　赵　大　鸣

二〇二〇年二月二十七日

法官　助理　肖　　　永

代理书记员　肖永（兼）

附：法律条文

《中华人民共和国合同法》

第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。

当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。

第一百一十九条当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大;没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。

当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。

第二百八十三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》

第一条建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第(五)项的规定，认定无效：

(一)承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;

(二)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;

(三)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。

第二条建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。

第十三条建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。

第二十六条实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。