建设工程合同纠纷民事判决书

一、南昌市建筑工程集团有限公司向***支付工程价款1260607.67元及利息损失（以1260607.67元为基数，按照年利率6%的标准计算，自2014年12月26日至款项付清之日止）；

二、含山县城市建设投资有限公司在欠付1260607.67元工程价款的范围内向***承担支付工程款的责任；

三、南昌市建筑工程集团有限公司向***支付停工损失607497.08元及延期开工损失30000元；

上述款项均在本判决生效之日起十日内支付。

四、驳回***要求南昌市建筑工程集团有限公司支付按期完工奖励款90000元的诉讼请求；

五、驳回***要求南昌市建筑工程集团有限公司安徽分公司承担责任的诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费22656元，由***负担1359元，由南昌市建筑工程集团有限公司负担21297元；鉴定费200000元，由***负担70000元，南昌市建筑工程集团有限公司负担70000元，含山县城市建设投资有限公司负担60000元。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或代表人的人数提出副本，上诉于安徽省马鞍山市中级人民法院。