其他民事民事判决书
| 司法解析 | |
|---|---|
| 类型 | 贵州省贵阳市白云区人民法院 |
| 案号 | - |
| 案由 | 其他民事 |
| 法院 | 贵州省贵阳市白云区人民法院 |
| 裁判结果 | 文书内容 贵州省贵阳市白云区人民法院 民事判决书 案由 装饰、装修合同纠纷 案号 （2020）黔0113民初4555号 立案 时间 2020年7月24日 适用程序 小额诉讼程序 诉讼参加人 原 告 王静，女，****年**月**日生，苗族，住***。 委托诉讼代理人：邓林，贵州衡一律师事务所律师。代理权限：一般代理。 委托诉讼代理人：龙彬，贵州衡一律师事务所实习律师。代理权限：一般代理。 被 告 张海东，男，****年*月*日生，土家族，住***。 原告诉讼请求 1、判令解除原、被告签订的《贵州省装饰工程施工合同》；2、判令被告支付拖延工期违约金人民币11500元，并从2020年7月23日起按每日500元支付违约金至工程完工止；3、诉讼费等费用由被告承担。 被告答辩意见 同意解除合同，现因家中有事无法继续履行合同，请人民法院依法判决。 裁判 理由 原、被告双方均应按合同约定履行各自义务。原、被告双方于2020年4月18日签订《贵州省装饰工程施工合同》，约定装修总价款人民币43688元，工期70天，包工包料，并约定逾期竣工和逾期付款按每日500元支付违约金等，事后，被告未按照合同约定的时间竣工，给原告造成经济损失，已构成违约，应承担违约责任，但原告提出违约金11500元及后续违约金过高，本院结合工程进度等情况，依法按合同总价款20％计算，即违约金为43688×20%=8737.60元，故对原告要求被告支付违约金的合法部分，本院予以支持。对原告要求解除原、被告于2020于4月18日签订的《贵州省装饰工程施工合同》的诉讼请求，被告在法庭上表示同意，本院依法支持该诉讼请求。 裁判 依据 《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第九十四条、第一百一十四条、《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条。 裁判 主文 一、解除原告王静与被告张海东于2020于4月18日签订的《贵州省装饰工程施工合同》； 二、被告张海东于本判决生效后十五日内向原告王静支付违约金人民币8737.60元； 二、驳回原告王静的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费减半收取43元（原告已预交），由被告张海东负担。 上诉权利义务告知 本判决为终审判决。 审判 组织 审判员肖建忠 二○二○年十月九日 法官助理林雪 书记员袁英 |