建设工程施工合同纠纷一审民事判决书

一、确认原告（反诉被告）西部（银川）通用机场管理有限公司与被告（反诉原告）山东万事达钢结构有限公司于2018年7月4日签订的《集成房屋项目施工合同》、于2018年7月27日签订的《合同变更协议书》及《合同补充协议书》已解除；

二、被告（反诉原告）山东万事达钢结构有限公司于本判决生效之日起十五日内支付原告（反诉被告）西部（银川）通用机场管理有限公司预付工程款1290170元；

三、原告（反诉被告）西部（银川）通用机场管理有限公司于本判决生效之日起十五日内支付被告（反诉原告）山东万事达钢结构有限公司逾期付款违约金7567.09元；

四、驳回原告（反诉被告）西部（银川）通用机场管理有限公司的其他诉讼请求；

五、驳回被告（反诉原告）山东万事达钢结构有限公司的其他反诉诉讼请求；

如果未按判决书指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

本诉案件受理费17119元，原告（反诉被告）西部（银川）通用机场管理有限公司负担984元，被告（反诉原告）山东万事达钢结构有限公司负担16135元；反诉费11210元，被告（反诉原告）山东万事达钢结构有限公司负担11167元，原告（反诉被告）西部（银川）通用机场管理有限公司负担43元。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。